VITIMA DA BANCOOP RECEBE INDENIZAÇÃO POR FALTA DE APARTAMENTO!

VILA CLEMENTINO

VITIMA SEM UNIDADE REQUER
E GANHA INDENIZAÇÃO

Desembargador diz:

Trata-se de apelação contra sentença de procedência, em
ação de indenização por ATRASO em entrega da obra,
relativa a cooperativa habitacional.

Aqui, como quer que seja, rescisão não chegou a ser pleiteada,
senão indenização pelo enorme atraso.

Porque, dos três blocos do Empreendimento Vila Clementino,
dois chegaram a ser entregues…

O bloco C tinha a previsão de entrega, por para o final de julho
de 2005. Há mais de sete anos,

Portanto… as obras simplesmente pararam, sobrou o esqueleto.

=====

DECISÃO:

Aqui, como quer que seja, o que se pleiteia é a indenização pelo
enorme e inadmissível atraso, que a sentença com propriedade
concedeu,

INDENIZAÇÃO PELA DEMORA FICA EM:

A título de danos morais, foram estabelecidos módicos R$.10.000,00,
ao que se tem de fl. 221. Menos que 10 salários mínimos, caberia
a rigor indenização MAIOR mas o autor não apelou.

E, de lucros cessantes, os R$.40.000,00 que pleiteou com a inicial
, a título de alugueres que se viu compelido a continuar pagando.
Aceitável a estimação de um aluguel de R$.1.000,00 ao mês, como
a sentença assinalou, os R$.40.000,00 finais sobremaneira se
diluindo em se atentando a que o atraso vai para oito anos, até
o momento…

DESEMBARGADOR DR Luiz Ambra

Veja aqui

http://es.scribd.com/doc/133396213/Vila-Clementino-Vitima-Da-Bancoop-Alan

=======================

resumo: nada mais justo , receber uma indenização da bancoop
ou do grupo que assumir a obra, ja que a 8 anos não tem a unidade
e se tivesse poderia ter alugado e tido entrada de recursos.

Como a bancoop é a culpada, ele moveu ação para receber
ao inves de PAGAR, viram como é importante usar a inteligencia.

Receberá 50 mil corrigidos, quem assumir a obra terá que pagar
no lugar da bancoop, assume DIREITOS E OBRIGAÇÕES.

Esta ai uma OBRIGAÇÃO.

forum

Anúncios

About Verdades Bancoop

VITIMAS DA BANCOOP

Deixe um comentário

Preencha os seus dados abaixo ou clique em um ícone para log in:

Logotipo do WordPress.com

Você está comentando utilizando sua conta WordPress.com. Sair / Alterar )

Imagem do Twitter

Você está comentando utilizando sua conta Twitter. Sair / Alterar )

Foto do Facebook

Você está comentando utilizando sua conta Facebook. Sair / Alterar )

Foto do Google+

Você está comentando utilizando sua conta Google+. Sair / Alterar )

Conectando a %s

%d blogueiros gostam disto: